Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

Договор на услуги по пошиву образец

г. __________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача — приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Специальность 31.02.02 Акушерское дело квалификация «Акушерка/Акушер» Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения: 3 г.

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

Перейти  Виды договоров и их примерные формы

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Заказчик: Подрядчик:
______________________________________________ /_____________ ______________________________________________ /_____________

Приложение №1

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

к договору № ____

от «___»__________20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование ОКДП Ед. изм. Размер одной единицы Цена за пошив одной единицы (руб.) Количество шт. Сумма (руб.)
1 Пошив портьеры на окно 32 гр. (9412201)
2 Пошив вуали на окно 32 гр. (9412201)
3 Пошив ламбрекена на окно 32 гр. (9412201)
4 Пошив занавеса 32 гр. (9412201)
5 Пошив поперечного занавеса 32 гр. (9412201)
6 Пошив кулисы 32 гр. (9412201)
7 Пошив шторы 32 гр. (9412201)
8 Пошив ширмы 32 гр. (9412201)
9 Пошив скатерти 32 гр. (9412201)
Итого:

Приложение №2

к договору № ____

Наименование ОКДП Ед. изм. Количество
1 Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м. 32 гр. (1721403) м/п
2 Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м. 32 гр. (1721409) м/п
3 Тесьма 32 гр. (1721409) м/п

Оплата оставшейся части производится в течение рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком. 2.3.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика. 2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 2.5.

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. 2.6.

В случае если Заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре — послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении месяцев со дня отправления извещения.3.2.7.

Предоставить Заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.3.3.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 8.

Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров. 8.2.

При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 9.Прочие условия 9.1.

Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки; — предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия. 5. Ответственность сторон 5.1.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика. 5.2.

В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3.

Внимание Договор на изготовление текстильных изделий в форматеDOCX Договор на изготовление текстильных изделий в формате DOC Договор на изготовление текстильных изделий в формате RTF Договор на изготовление текстильных изделий в формате PDF Договор на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам Место заключения договора Дата заключения договора: . .20 г.

, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование должности) (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование должности) (Ф. И. О.

Перейти  Работа во время отпуска по уходу за ребенком: проясняем ситуацию

Договор № _на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор)

Предмет и общие условия договора 1. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.

Права и обязанности сторон 2. Исполнитель обязуется: 2. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.

По завершении оказания услуг по настоящему договору предоставлять Заказчику Отчёт в письменной форме о результатах оказания услуг. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору.

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Перед подписанием любого договора, будь то покупка квартиры или заказ штор, необходимо внимательно ознакомиться с его условиями

В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами Заказчика. Заказчик обязуется: 2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.

Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя время, место, необходимое оборудование. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. Сдача-приёмка услуг 3.

Отчёт о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта сдачи-приёма услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трёх дней с момента сдачи указанного отчёта Заказчику оказания услуг.

Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 пяти календарных дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором.

В противном случае услуги считаются принятыми без претензий. Стоимость и порядок расчётов 4. Ответственность сторон 5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательству РФ.

Прочие условия договора 6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вы искали договор на пошив штор образец, подрядчик обязуется. Цена Договора составляет триста восемь тысяч семьсот.

Предмет Договора 1. Образец договора на пошив штор. Давно ищем хороший договор на пошив. Услуг по пошиву штор.

Что нужно предусмотреть Предмет договора на изготовление По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица. Некоторые особенности При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы.

Пенза, Салон штор У нас тоже в чем-то похожая ситуация. Пока судимся, решение судьи как обычно, не в нашу пользу, будем идти дальше. И тоже вроде неплохой был квитанция-договор, сколько лет работали, но вот выстрелило!!

Предмет и общие условия договора 1. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.

– правила бытового обслуживания населения Российской Федерации; – адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется; – образцы договоров квитанций, иных документов бытового подряда выполнении работ ;

– образцы модели изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т. Исполнитель обязуется: 3. После передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность. Своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ.

Предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работы бытового подрядаи. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший выполнение работы оказание услуги , не дожидаясь истечения предусмотренного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работы бытового подряда , не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

В случае полной или частичной утраты повреждения материала вещи , принятого от Заказчика – в 3-дневный срок заменить его однородным материалом аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала в разумный срок, а при отсутствии однородного материала аналогичного качества возместить Заказчику двукратную цену утраченного поврежденного материала, а также расходы, понесенные Заказчиком.

Перейти  Что изменилось в правилах оформления страховки по полисам ОСАГО

Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату повреждение материала, принятого им от Заказчика, если Заказчик предупрежден Исполнителем об особых свойствах материала, которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату.

Зачем нужен на изготовление мебели? Образец на производство мебели.

01 января 2011г. 1. Предмет

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в . 1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор) г. Киев ______ _________ 2013 года ________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет _____________________________________________________________________________________грн.

Этапы пошива штор на заказ

Украсить свой интерьер сшитыми на заказ шторами от нашей компании можно несколькими путями. Во-первых, заказчик может предоставить сотрудникам «ОКей Дизайн» самостоятельно произведенные расчеты, а затем согласовать с дизайнером все детали проекта. Перед оформлением заказа уточняются стоимость и сроки проведения работ.

Шторы по индивидуальному проекту могут не просто освежить интерьер, но и задать основное направление дизайну всей комнаты

Шторы по индивидуальному проекту могут не просто освежить интерьер, но и задать основное направление дизайну всей комнаты


Другой вариант – вызвать дизайнера на дом. Он сам произведет необходимые замеры и вместе с Вами подберет ткани, фасон и оформление будущих штор. Этот способ позволяет исключить ошибки в расчетах и ускорить весь процесс. Кстати, специалист на дом к заказчику выезжает бесплатно.

Кроме того, если Вы уже располагаете готовым дизайн-проектом, мы осуществим поставку всех необходимых материалов для пошива.

При любой схеме пошива штор по индивидуальному дизайну заключается договор на оказание этого типа услуг. С его текстом следует внимательно ознакомиться, чтобы избежать возможных накладок в процессе работы.

Изготовление штор на заказ наша компания осуществляет в минимальные сроки.

Файл: Информация о файле:Загружен: 16.08.2014 Скачан раз: 335 Рейтинг: 330 Средняя скорость скачивания: 9092 КБ/сек.

На пошив штор делается особенный упор, поскольку большинство клиентов предпочитает приобретать шторы на заказ.6 дек 2009 Лемур Скажите пожалуйста бланк заказа на пошив штор. В наших салонах штор в Санкт-Петербурге предусмотрена возможность создания электронной заявки на изготовление и пошив штор через форма заказа штор (on-line заказ штор) и вызова дизайнера к Заказчику.

Бланк заказа Салон штор «Артмодерн»- это салон пошива штор и текстильного дизайна интерьеров. Что придает помещению жилой и уютный вид? Правильно – шторы. Фотографии интерьеров со шторами.

Образцы заполнения Бланка заказа на ткань Бланк заказа на готовые шторы Бланк заказа на аксессуары для штор.

Вы представляете салон по пошиву и продаже штор или студию дизайна интерьера? Магазин карнизов и аксессуаров для штор? Фактом оформления заказа является электронная форма заказа, которую менеджер направит на Вашу почту.

А ещё заранее, до того как открыть салон штор, решите, где именно вы будете исполнять полученные заказы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector